工程项目施工总承包合同范本

[导读]工程项目施工总承包合同范本为的会员投稿推荐，但愿对你的学习工作带来帮助。

工程承包工作一般来说对于质量的监督还是比较看重的，因此签订合同需要考虑到相关事项的重要性。以下是由小编为大家整理的“工程承包合同范本简单版”，仅供参考，欢迎大家阅读。

发包方(甲方)：________________

法定代表人：____________________

承包方(乙方)：________________

法定代表人：____________________

依照《中华人民共和国合同法》和______市的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。

第一条 工程项目

一、工程名称：____________________

二、工程编号：____________________

三、工程地点：____________________

四、工程范围：本合同全部工程建筑安装面积共计______平方米。

五、工程造价：本合同全部工程施工图预算造价为人民币______元。

第二条 工程期限

一、根据国家工期定额和使用需要，商定工程总工期为______天(日历天)，自______年______月______日开工至______年______月_____ ……此处隐藏7169个字……使其达到质量合格。若承包人无力补充完善，需委托其他单位时，承包人应承担全部工程费用。

九、现场代表

发包人现场代表______，承包人现场代表______，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理;如一方换人时应提前三天书面通知对方。

十、违约责任

因承包人施工质量造成重大经济损失或工程事故时，承包人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，应根据实际损失向发包人支付赔偿金。

一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金______万元。本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

本合同履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第______种方式解决：

(一)提交______仲裁委员会仲裁;

(二)依法向人民法院起诉。

本合同以双方签字盖章后生效，一式贰份，发包人与承包人各执壹份。

合同订立时间：______年______月______日

合同订立地点：___________________

本合同共______页

发包人：(盖章)________________

法定代表人/委托代理人：_________(签字)

承包人：_________________________(签字)

联系方式：_______________________

开户银行：_______________________

银行账号：_______________________